最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复

据人民法院报消息，关于商品房消费者权利保护问题的批复。

中华人民共和国最高人民法院公告

《最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复》已于2023年2月14日由最高人民法院审判委员会第1879次会议通过，现予公布，自2023年4月20日起施行。

最高人民法院  

2023年4月20日  

河南省高级人民法院：

你院《关于明确房企风险化解中权利顺位问题的请示》（豫高法〔2023〕36号）收悉。就人民法院在审理房地产开发企业因商品房已售逾期难交付引发的相关纠纷案件中涉及的商品房消费者权利保护问题，经研究，批复如下：

一、建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权之间的权利顺位关系，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十六条的规定处理。

二、商品房消费者以居住为目的购买房屋并已支付全部价款，主张其房屋交付请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持。

只支付了部分价款的商品房消费者，在一审法庭辩论终结前已实际支付剩余价款的，可以适用前款规定。

三、在房屋不能交付且无实际交付可能的情况下，商品房消费者主张价款返还请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持。

相关知识

最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复
最高人民法院:受疫情影响的商品房买卖可变更期限
商丘市住房和城乡建设局关于消费者购买商品房时的风险提示
中消协发布商品房投诉报告：以“压榨”消费者牟利房企需转变经营理念
关于调整我市住房公积金个人住房贷款二套房最低首付款比例的批复
被拆迁人可申请撤销征地批复的几种情形
​商品房买卖合同解除后，按揭贷款合同并不必然解除
四川广汉某楼盘伪造限高批复停工一年，政府部门称“化解问题推动复工”
最高法：商品房预售资金监管账户不得随意冻结！
开发商逾期交房 购房人权利如何保障?